龙游体育app下载官网:工程联系单甲方代表辞职不认，工期谁担
龙游体育官方app下载工伤
湖南-怀化
2026-09-14
工程联系单甲方代表辞职不认，工期谁担
有类似法律问题？点击立即获取律师更精准解答
立即提问
律师解答
只要甲方代表签署工程联系单时属于在职履职状态、具备甲方对应授权，即便后续辞职，其签署的联系单依然合法有效，对甲方具有法律约束力。若联系单所载事由确属甲方原因导致工期延误的，相应工期顺延责任由甲方承担；若系施工方原因导致工期延误的，责任由施工方自行承担；双方均存在过错的，按照各自过错比例分担工期责任。
相关法律条文
《中华人民共和国民法典》第一百七十条：执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。《最高人民法院关于审理建设工程施工龙游体育app下载官网纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条第一款：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在龙游体育app下载官网约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合龙游体育app下载官网约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
相关法律条文
《中华人民共和国民法典》第一百七十条：执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。《最高人民法院关于审理建设工程施工龙游体育app下载官网纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条第一款：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在龙游体育app下载官网约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合龙游体育app下载官网约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
2026-09-14 11:40:01
相关法律问答
更多>
问题情况复杂，建议直接和律师沟通获得更多帮助
1V1专属律师解答问题
3分钟前徐大大大大大大宝获得帮助
在线咨询
问题情况复杂，建议直接和律师沟通获得更多帮助
1V1专属律师解答问题
3分钟前徐大大大大大大宝获得帮助
在线咨询
客服热线: 400-618-8116
法妞问答 -- 3分钟100%解决您的法律问题
10125位在线律师
律师在线快速响应
立即咨询
律师在线快速响应
